Договор подряда профилактических работ пластиковых окон

Договор подряда на ремонт окон пвх

Заказчик, не указавший в акте приемки недостатки, отказавшийся от подписания акта приемки или не явившийся для приемки работ, не вправе в дальнейшем ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены во время сдачи-приемки работ. 5.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1.Гарантийные обязательства по ремонту металлопластиковых окон действительны: — Замена или ремонт стеклопакета 5 лет. — Замена фурнитуры 15 лет. — Ремонт фурнитуры 6 месяцев. — Замена, отделка внутренних откосов 10 лет.

https://www.youtube.com/watch{q}v=MeF9iAD7oZg

— Установка нового изделия (швы монтажные) 5 лет. — Замена уплотнений 2 года. — Отделка, восстановление наружных откосов 1 год. — Другие виды ремонта, сервисного обслуживания 6 месяцев.

Гарантийные обязательства наступают со дня подписания Акта приемки-сдачи.

Договор подряда на монтаж ПВХ окон Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора. 1.4.

В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно. 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2.1.1.

Договор подряда на установку забора 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.

2018) Договор подряда на установку забора Договор подряда на установку забора Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в года (город и т.п.) (число, месяц) в экземплярах: по для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны принимают непредвиденные и неотвратимые события чрезвычайного характера, возникшие после заключения настоящего Договора.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 7.1.

Заказчик вправе наблюдать за ходом производимых работ, но не вправе вмешиваться в процесс производства работ. 7.2. Спецификация (Приложение №1), прилагаемый к настоящему договору, является его неотъемлемой частью. 7.3.

После подписания Приложения №1 Заказчиком изменение его состава по количеству изделий, комплектующих, их конфигурации, размерам, дополнительной комплектации не допускается.

Все изменения по составу оформляются отдельным заказом и оплачиваются отдельно.

Договор подряда на монтаж пластиковых окон № г. «» г.

Гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

Предлагаем ознакомиться:  Судебная практика по брачным договорам в рф

Договор подряда профилактических работ пластиковых окон

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором. 1.3.

ПВХ окон г. «» 2018 г. Гр.

, паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора). 1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора. 1.4.

 договора по типам

При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами. 7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев. 8. Внимание ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 8.1.

Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем.

Договор на ремонт окон ПВХ образец

В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.2.

Если в процессе планового обслуживания (или по заявке Заказчика) специалистом Исполнителя выявляется необходимость проведения не предусмотренных п. 2.1.

Договора работ и услуг, игнорирование которых может неизбежно повлечь отрицательный результат либо при котором дальнейшее проведение ремонтных работ становится нецелесообразным, Исполнитель обязан приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика в 2-дневный срок после приостановления. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности проведения дополнительных работ, предусмотренных п. 2.2. Договора. 5.

Предлагаем ознакомиться:  Агентский договор с водителем такси убер образец

12 сентября 2007г. я заключила договор № 166 (далее — договор) с ИП на изготовление и установку трех пластиковых окон.

Стоимость договора составляла 32816 руб. Оплата мной была произведена в полном объеме, о чем имеются соответствующие чеки.

Согласно п. 6.

7 договора, гарантийный срок на изделие был установлен на пять лет при условии правильной эксплуатации изделий, гарантийный срок на монтаж установлен на восемнадцать месяцев.

В последующем, когда окна были установлены, в зимний период, на стеклах со стороны комнат стала появляться наледь, и на подоконнике появились оледенения. В связи с этим, я позвонила в фирму, и попросила установить причину образования наледи.

Оператор, сославшись на новогодние праздники, обещала прислать мастеров после 11 января. Поскольку мастера не пришли в указанный срок, мне пришлось неоднократно звонить вновь.

Вам изготовили некачественные окна и (или) неправильно установили их в стеновой проем… Вы огорчены и недовольны… Так и хочется поскорее пожаловаться на нерадивого продавца (установщика) и выставить ему претензию. Имеете полное право, но это нужно делать правильно.

Для этого полезно ознакомиться с основными правами потребителя, которые обусловливают ваши требования.

_______________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________с другой стороны, заключили настоящий 1.

1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, согласно прилагаемой смете по адресу:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2.1.

Заказчик обязуется подготовить помещение в течение______дней с момента подписания настоящего договора.

2.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить работу Подрядчику после выполнения каждого этапа работ, согласно прилагаемой сметы. 2.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее_____дней с момента готовности помещения и наличия строительных материалов.

Предлагаем ознакомиться:  Контрольная работа: Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел

Какую главную цель ставит перед собой любая коммерческая организация{q}

Получение максимальной прибыли при минимальных затратах. Это вполне оправданно, так работает бизнес в любых странах.

Кстати, примерно по такому же алгоритму оговаривается купля-продажа и поставка окон, если она осуществляется без последующей установки. Шапка договора.

Общество с ограниченной ответственностью ________________________, в лице директора __________________, действующий на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, в лице директора _______________________, действующего на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Исполнитель обязуется изготовить по размерам, эскизам, количеству, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, демонтировать и установить окна пластиковые с подоконниками и отливами (далее Окна), в помещении _____________, расположенном по адресу: _______________________________, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных договором.

В последние годы пластиковые окна (ПВХ) стали обычным явлением, плотно войдя в нашу жизнь, как и неисправности окон. Даже получив квартиру от строителей можно столкнуться с проблемой ремонта и регулировки окон, потому, что фурнитура используется зачастую не лучшего качества.

  • — невозможно или очень трудно открыть или закрыть окно или дверь
  • — продувание или протекание окна
  • — поломка петель и ручек на дверях — затрудненная работа механизмов, сопровождающаяся неприятным хрустом.
  • — разбилось стекло (стеклопакет)

Наша компания имеет значительный опыт в ремонте пластиковых окон в Краснодаре, так как мы одними из первых начали эту деятельность в регионе на основе информационного партнерства с компанией Ремонт окон.ру. Телефон для заказа 8 918 188 80 90

https://www.youtube.com/watch{q}v=yfg6wL76PpM

Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором. 1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector