Договор личного поручительства по договору поставки

Договор поручительства по договору купли продажи

Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение (далее – «Покупатель») всех своих обязательств по договору поставки № от «»2018 г., заключенному между Поставщиком и Покупателем (далее – «договор поставки»). 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

https://www.youtube.com/watch{q}v=nJS9zsQZGUY

Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Покупателем перед Поставщиком за исполнение обязательств Покупателя по договору поставки, указанному в п.1.

1 настоящего договора, включая возврат суммы основного долга или его части и уплату штрафных санкций, предусмотренных договором поставки, в случае неисполнения Покупателем своих обязательств по договору поставки.

Пункт 1.1 действителен по составлении спецификации.3.6. По сделке, заключенной Поверенным на основании настоящего договора, приобретает права и несет обязанности Доверитель.

В случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной Поверенным от лица Доверителя, Поверенный обязан без промедления уведомить об этом Доверителя, собрать и обеспечить необходимые доказательства для взимания штрафных санкций с третьего лица. 4. РАСЧЕТЫ СТОРОН 4.1. Доверитель уплачивает Поверенному гарантийный взнос в размере ( ) руб.

, который в случае незаключения(прописью)сделки возвращается Доверителю.В случае ненадлежащего исполнения Доверителем сделки гарантийный взнос не возвращается. Оплата производится платежным поручением, чеком или в безакцептном порядке.4.2.

Оплата взимается платежным требованием в безакцептном порядке. 4.6. В случае невозможности исполнения поручения по вине одной из сторон, виновная сторона несет материальную ответственность по действующему законодательству. 5.

Общая стоимость поставляемого в рамках настоящего Договора Товара составляет сумму в , эквивалентную по курсу , установленному Банком России на день осуществления платежа.3.2.

Оплата Товара осуществляется Покупателем на условиях рассрочки платежа на , ежемесячно равными долями, каждая из которых соответствует .3.3.

Осуществление каждого ежемесячного платежа производится Покупателем не позднее числа каждого месяца, начиная с месяца получения первой партии Товара, и до полной оплаты стоимости поставляемого Товара.

Платеж считается произведенным после того, как деньги поступят на расчетный счет Продавца согласно платежным документам. День списания денег с расчетного счета Покупателя считается днем оплаты.3.4. Оплата за Товар производится Покупателем банковским переводом в по курсу ЦБ на день оплаты.3.5.

В случае невыполнения обязательств по оплате товара Покупатель обязан возместить Продавцу ущерб, нанесенный не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей по оплате поставленного Товара, в размере и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.3.9.

В случае невыполнения обязательств по поставке Товара, либо невыполнения Продавцом любого другого обязательства Продавец, помимо ответственности по п. 2.1.7. Договора, также уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере .Качество, комплектность, ассортимент и количество Товара4.1.

Приемка Товара по качеству, комплектности, ассортименту и количеству осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, другими нормативными актами, действующими в РФ.4.2. Риск любых недостатков Товара по качеству после его передачи Покупателю несет Покупатель.

Внимание

В случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной Поверенным от лица Доверителя, Поверенный обязан без промедления уведомить об этом Доверителя, собрать и обеспечить необходимые доказательства для взимания штрафных санкций с третьего лица.

Договор личного поручительства по договору поставки

4. Расчеты сторон 4.1. Доверитель уплачивает Поверенному гарантийный взнос в размере рублей, который в случае незаключения сделки возвращается Доверителю. В случае ненадлежащего исполнения Доверителем сделки, гарантийный взнос не возвращается.

Оплата производится платежным поручением, чеком или в безакцептном порядке. 4.2. Цена товара определяется Поверенным на основании проведения переговоров, после чего исчисляется сумма сделки и сумма вознаграждения Поверенному. В соответствии с пунктами 11.4,11.5 и 11.6. Налог на добавленную стоимость включается в стоимость товара.

Срок гарантии на поставленный Товар составляет с даты ввода его в эксплуатацию, но не более с даты отгрузки Товара со склада Продавца.Тара и упаковка5.1.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара и предохранять Товар от повреждения при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перегрузок, а также предохранять Товар от атмосферных явлений.

Упаковка не может обеспечивать сохранность Товара в случае возникновения ситуации, вызвавшей падение Товара при его транспортировке, при погрузо-разгрузочных и монтажных работах. Упаковка не может обеспечить сохранность Товара в случае возникновения любых аварийных ситуаций.5.2. Товар поставляется в невозвратной таре.Обстоятельства непреодолимой силы6.1.

Одновременно с передачей Товара передать Покупателю документацию по установке и эксплуатации Товара.Отгрузить Товар своими силами и средствами на транспортное средство Покупателя.Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

Оформить на каждую партию Товара накладную и счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего на момент оформления документа законодательства РФ. Партией Товара считается Товар, отгруженный по одному счету-фактуре на имя Покупателя.

В случае отказа от поставки Товара по настоящему Договору по истечении после его подписания, оплатить Покупателю неустойку в размере , а в случае отказа от поставки по истечении после подписания настоящего Договора, оплатить Покупателю неустойку в размере .

Предлагаем ознакомиться:  Договор аренды павильона с оборудованием

Договор личного поручительства по договору поставки

Выполнять гарантийные обязательства по настоящему Договору.2.2.

Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам. ON-LINE ЗАЯВКА ДОГОВОРкупли-продажи и поручительства№ г. Москва « » 20 г.

, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, совместно в дальнейшем именуемые – стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:Предмет договора1.1.

Форс-мажорные обстоятельства При пожаре, стихийном бедствии, военных действиях, ограблении, правительственных запретах, резком (более, чем в полтора раза) изменении цен, когда исполнение обязательств любой из сторон оказывается полностью или частично невозможным, стороны в письменном виде договариваются о распределении понесенных убытков пропорционально вложенным средствам и понесенным убыткам. 6.

Связь между сторонами осуществляется через ответственных лиц: Доверитель выделяет для связи с Поверенным ответственных лиц, которые несут полную ответственность за совершенные ими действия: Ф.И.О. телефон: , факс: (Главный бухгалтер) Ф.И.О. телефон: , факс: Поверенный выделяет для связи с Доверителем ответственных лиц, которые несут полную ответственность за совершенные ими действия: Ф.И.О. телефон: , факс: (Главный бухгалтер) Ф.И.О. телефон: , факс: Разрешение споров 7.

Поверенный вправе отступить от этих указаний, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил своевременно ответа на свой запрос; 2.1.2.

Поверенный обязан сообщить Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения и без промедления передать ему все полученное в связи с исполнением поручения; 2.1.3.

Поверенный обязан отвечать за сохранность документов, материальных ценностей и денежных средств, переданных Поверенному Доверителем для исполнения поручения; 2.1.4.

Поверенного обязан проводить переговорыи заключать сделки от имени и за счет Доверителя, либо способствовать заключению сделки. Поверенный может находить контрагентов и заключать сделки как непосредственно, так и через биржи. 2.2. Обязанности Доверителя: 2.2.1.

Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон (либо письменным соглашением между сторонами), рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прочие условия 8.

Во всем ином, не предусмотреном настоящим договором, применяются действующее законодательство, регулирующее отношения по договору поручения. Сроки договора 9. Срок действия настоящего договора с «» года до «» года.

По истечении срока действия настоящего договора все финансовые претензии сторон, возникшие при исполнении настоящего договора, сохраняют силу до их разрешения. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. 10.

Договор поручительства к договору поставки

к договору поставки товара

«» 2016 г.

1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение (далее – «Покупатель») всех своих обязательств по договору поставки № от «»2016 г., заключенному между Поставщиком и Покупателем (далее – «договор поставки»).

2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Покупателем перед Поставщиком за исполнение обязательств Покупателя по договору поставки, указанному в п.1.1 настоящего договора, включая возврат суммы основного долга или его части и уплату штрафных санкций, предусмотренных договором поставки, в случае неисполнения Покупателем своих обязательств по договору поставки.

2.2. Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:

  • неоплата в срок, установленный договором поставки, принятого от Поставщика товара;
  • неоплата штрафных санкций за просрочку оплаты товара, предусмотренных договором поставки.

2.3. Поставщик обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных Покупателем нарушениях договора поставки, в том числе о просрочке оплаты товара, и о любых других нарушениях, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Покупателем своих обязательств перед Поставщиком.

2.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств перед Поставщиком Поставщик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Покупателя или Поручителя либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя или Покупателя.

[attention type=green]

2.5. В случае если Поручитель оплатит все задолженности Покупателя перед Поставщиком по договору поставки, к нему переходят права Поставщика в объеме фактически удовлетворенных требований.

[/attention]

2.6. В течение трех дней после исполнения Поручителем обязательств Покупателя Поставщик обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования Поставщика к Покупателю, и передать права, обеспечивающие эти требования.

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует вплоть до «»2016 г. В случае если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

3.2. Поручительство прекращается:

  • в случае, если после подписания настоящего договора обязательства Покупателя по договору поставки изменились (дополнительными соглашениями к договору) и указанные изменения влекут увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без его письменного согласия;
  • в случае, если Поставщик отказался принять надлежащее исполнение по договору, предложенное Покупателем или Поручителем;
  • в случае надлежащего исполнения Покупателем обязательств по договору поставки;
  • в случае перевода долга по договору поставки с Покупателя на другое лицо, если Поручитель не дал Поставщику согласия отвечать за нового должника;
  • в случае принятия Поставщиком отступного;
  • в иных предусмотренных законом случаях.
Предлагаем ознакомиться:  Каким кодексом устанавлиается ответственность за совершение налогового правонарушения

3.3. Плата за предоставление поручительства настоящим договором не предусматривается.

Договор личного поручительства по договору поставки

4.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

4.2. В случае недостижения согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

5.1. Настоящий договор поручительства действует в течение всего срока действия договора поставки, указанного в п.3.1 настоящего договора, в том числе и на срок его пролонгации.

5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон и один экземпляр для Покупателя.

5.3. Поставщик обязан предоставить заверенную копию договора поставки Поручителю.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________

Поручитель _________________

Поставщик обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных Покупателем нарушениях договора поставки, в том числе о просрочке оплаты товара, и о любых других нарушениях, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Покупателем своих обязательств перед Поставщиком. 2.

4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств перед Поставщиком Поставщик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Покупателя или Поручителя либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя или Покупателя. 2.5.

Договор личного поручительства по договору поставки

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА к договору поставки г. » » 20 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение (далее – «Покупатель») всех своих обязательств по договору поставки № от » » 20 г., заключенному между Поставщиком и Покупателем (далее – «договор поставки»). 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Предприниматели, заключая договора поставок, стремятся максимально обеспечить исполнение обязательств. Одним из распространенных способов является поручительство, которое используется не только в кредитовании, но и при оплате товаров.

Традиционно договор поручения заключают кредитор и гарант, но законодательством допускаются и трехсторонние соглашения. Независимо от выбранной модели это важный документ, к составлению которого необходимо подойти внимательно и ответственно.

О документе

Обязательством называются отношения, при которых должник обязан перечислить денежные средства или передать товар кредитору. Договором поручительства к договору поставки называется документ, на основе которого гарант обязуется обеспечить исполнение обязательства должника.

  • Если соглашение двустороннее, оно не должно включать в себе пункты, относящиеся к должнику.
  • В трехстороннем договоре определяется должник и лицо, которое может действовать от его имени.

Двухсторонний

Смысл поручительства – определение ответственности перед кредитором поручителя в ситуации, когда должник не исполняет обязательство. Двустороннее соглашение заключается в соответствии с требованиями гл.

28 Гражданского кодекса (ГК). Должник и поручитель тоже заключает договор, удостоверяющий наличие гарантии. После подписания соглашения у кредитора появляется дополнительный должник.

Подстраховать можно как поставку, так и оплату товара.

Законность договора поручительства удостоверяет ст. 361 ГК и п. 1 постановления Пленума  ВАС № 42. Поручителя (юридическое или физическое лицо) может привлекать как поставщик, так покупатель.

Обязательно указание в документе предмета соглашения, наименования кредитора, должника и поручителя, характеристик обязательства, которое уже возникло, возникнет в будущем или оказалось просроченным.

Если договор заключается между покупателем и поручителем, последний будет обязан возместить убытки, если поставщик не поставит товар.

Гарант обязан вернуть кредитору сумму, состоящую из:

  • основного долга;
  • начисленных процентов;
  • судебных издержек;
  • убытков иного характера.

Статья 363 ГК позволяет установить в соглашении иной порядок – определить точную сумму для поручителя.

Трехсторонний

Если соглашение трехстороннее, в нем необходимо учесть:

  • плату для поручителя за предоставленную услугу, порядок ее изменения;
  • порядок, который будет использован поручителем для исполнения обязательства;
  • допустимые для поручителя возражения, позволяющие не исполнять обязательство;
  • сроки, предоставленные поручителю для исполнения;
  • возможность перехода прав кредитора к гаранту;
  • сроки вступления в силу и прекращения действия соглашения.

Оплата за поручительство устанавливается не всегда. Но, по сути, это услуга, поэтому в документе нужно определить объем и форму вознаграждения. Закон не запрещает оплачивать поручительство встречной услугой, выполнением определенной работы, предоставлением услуги.

Если в качестве вознаграждения используются деньги, важно указать, включается ли в сумму НДС. Если не включается, налог придется оплачивать должнику.

Так же желательно указать, как и на какой объем можно изменить размер вознаграждения (увеличение не выгодно должнику, снижение – поручителю).

Если обязательство придется исполнять поручителю, он сможет использовать для неисполнения некоторые возражения, например, возможность взаимозачета долгов. В соглашении необходимо указать, какие возражения использовать нельзя. Желательно так же определить срок, который дается поручителю для исполнения обязательства.

Предлагаем ознакомиться:  Налог при дарении недвижимости не родственнику в 2020 году

По закону (ст. 365 ГК) к гаранту переходят все права кредитора, определенные договором поставки, сразу после того, как он вернул долг. Поэтому документ должен содержать указание на обязанность кредитора передать своему преемнику документацию, подтверждающую наличие обязательства должника.

Договор вступает в силу в момент подписания, но можно указать и другое условие.

Договор личного поручительства по договору поставки

Важно так же указать срок, который предоставляется на поручительство.

  Если период не указан, кредитор может требовать у гаранта исполнения обязательства в течение 2-х лет с момента, когда вступили в силу гарантийные обязательства.

Иногда указываются обстоятельства, при которых действие соглашения прекращается досрочно. Чаще всего это изменение содержания договора поставки, признание его недействительным или незаконченным.

Условия, необходимые для обеспечения юридической силы этого вида документации, определены законодательством. При их отсутствии соглашение считается незаключенным.

Договор должен быть письменный (ст. 362 ГК РФ) и обязательно содержит:

  • наименование кредитора, должника и поручителя;
  • данные о договоре поставки (ссылку и реквизиты);
  • информацию о виде и объеме ответственности поручителя (при отсутствии данных ответственность солидарная).

Договор личного поручительства по договору

Второй пункт – это сроки выполнения обязательств и действия договора. Данный элемент должен предусматриваться в обязательном порядке, поскольку он прямо указан в нормативно – правовых актах. Сторонам необходимо отметить конечный срок выполнения обязательств.

Третий пункт, как правило, регламентирует ответственность за невыполненные обязательства. Так, в договоре необходимо прописать, как именно будут распределятся убытки, связанные с несвоевременной или неполной оплатой. Зачастую в договорах такого рода предусматривают солидарную ответственность.

То есть, поручитель и должник должны отвечать за нарушение в равных частях. Но, иногда предусматривают и другие формы. Наиболее строгий вариант – это полная ответственность поручителя.

То есть, в случае невыполнения обязательств должником, поручителю необходимо будет удовлетворить требования кредитора самостоятельно и в полной мере.

2.4. Внимание В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств перед Поставщиком Поставщик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Покупателя или Поручителя либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя или Покупателя. 2.5.

1.2. Поручитель подтверждает факт ознакомления с Договором поставки.

— сумму оплаты поставленной по поставки Продукции;

— уплату штрафов и неустойки;

Договор личного поручительства по договору поставки

— возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Поставщика.

1.4. Срок поручительства исчисляется со дня заключения настоящего Договора и прекращается исполнением Покупателем обеспеченного поручительством обязательства.

1.5. Поручитель согласен с тем, что Поставщик и Покупатель вправе вносить в поставки любые изменения и дополнения.

Настоящим Договором установлен предел ответственности Поручителя в размере _____ рублей.

1.7. В случае увеличения обязательства по поставки все поправки и изменения условий Договора поставки, влекущие увеличение ответственности, должны совершаться только с письменного согласия Поручителя.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поручитель согласен с тем, что он отвечает по настоящему Договору всем принадлежащим ему имуществом , включая имущественные права.

Покупатель обязуется незамедлительно извещать Поручителя обо всех допущенных им нарушениях своих обязательств, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Покупателем своих обязательств перед Поставщиком.

2.5. Поручитель обязуется в течение трех календарных дней с момента получения от Поставщика требования об исполнении обязательств уплатить последнему неуплаченные Покупателем денежные суммы.

не вправе выдвигать против требований Поставщика возражения, которые мог бы представить ему Покупатель.

2.7. не вправе без согласия Поставщика в одностороннем порядке отказаться от принятых на себя обязательств по настоящему или изменить его условия.

Любая договоренность между Поручителем и Покупателем в отношении настоящего Договора не затрагивает обязательств Поручителя перед Поставщиком по настоящему.

Договор личного поручительства по договору поставки

Оригиналы указанных документов могут быть переданы Поставщиком Поручителю только в том случае, если обязательства Покупателя перед Поставщиком по Договору поставки прекращены в полном объеме.

Поручитель обязуется не разглашать в любой форме информацию, касающуюся условий настоящего Договора.

3.2.В остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Все споры из настоящего, по которым Стороны не пришли к согласию, рассматриваются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

Конференция ЮрКлуба

Договор личного поручительства по договору поставки

кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений, постановлений) арбитражных судов, вступивших в законную силу Решением Арбитражного суда г.

https://www.youtube.com/watch{q}v=sTIXxTq5ni4

Москвы от 28 января 2002 г., оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 5 апреля 2002 г., в удовлетворении иска отказано в связи с его недоказанностью.

В кассационной жалобе ООО «Юралс Плюс» просит об отмене судебных актов, считая, что суд неправильно применил нормы материального права, регулирующие поручительство.

Отзыв на кассационную жалобу не поступил.

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N ____

к договору поставки N ____ от «__»______ ___ г.

г. _______________ «___»__________ ____ г.

— неоплата в срок, установленный поставки, принятого от Поставщика товара;

— неоплата штрафных санкций за просрочку оплаты товара, предусмотренных договором поставки.

https://www.youtube.com/watch{q}v=rvzwKzYkC3o

[/attention]

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector